一、备案编号:AHTS2022027
二、项目名称:霍邱县人民法院周集法庭维修改造项目
三、项目实施地点:霍邱县周集镇
四、项目实施主体(发包人):霍邱县人民法院
五、项目实施主体(发包人)地址:霍邱县境内
六、项目类型:【√】工程类 【 】服务类 【 】货物类
七、发包方式:【 】竞争性谈判 【√】随机摇号 【 】直接发包 【 】其他
八、项目概况及投资规模:
1、工程概况:工程总造价约30万元。具体内容详见工程量清单。
2、预算价:叁拾万零壹仟捌佰肆拾壹元肆角陆分(小写:301841.46元)
发包价:贰拾捌万肆仟壹佰零肆元叁角伍分(小写:284104.35元)
九、工程价款支付方式:
付款方式:按施工进度付款,工程竣工后支付至合同价款的80%,审计结束后支付至审定价款的97%,余下3%于质保期满后无息支付。
十、资金来源:财政资金。
十一、工程质量要求及计划工期:
1、质量要求:本工程质量必须符合工程施工要求并达到国家现行相关工程验收规范合格标准。
2、工期要求: 40 日历天。
十二、承包人资质、资格要求:
1、根据相关法律法规和县十七届人民政府第 86次县长办公会会议纪要精神,经发包人研究决定,参与本项目随机摇号的承包人应是发包人推荐的霍邱县第五建筑安装工程有限责任公司、安徽文春建筑工程有限公司、安徽释佳建设工程有限公司、安徽铁矿建设集团有限公司、安徽全成建筑工程有限公司共5家公司参加摇号。具备建筑工程施工总承包三级及以上资质的企业,具有独立法人资格,具备有效安全生产许可证。
被推荐的承包人不参加摇号的,记不良行为记录一次;情节严重的,由行业主管部门限制其一定期限的摇号资格。
2、项目负责人要求:项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上建造师资质, 并同时具有有效的安全考核合格B级证书。
若查实项目经理有在建和待建工程取消其成交资格,由发包人按发包金额10‰罚款,并移交行政主管部门限制其一定期限内不得再次参加霍邱县行政区域内财政投资工程建设项目投标(发包)活动。
3、被推荐的承包人均须按要求参加摇号。为保证有效竞争,充分保障随机性,参加摇号少于5家的,则本次发包自行终止,发包人确认发包失败后,对项目另行组织发包。
在当天有多个项目包同时发包的情况下,若同一个项目经理(建造师)同时参加两个以上的项目摇号时,最多只允许承包一个项目或一个包,即当天第一个成交的项目或包。
在同一场次、同一类型的项目有多个项目(包)同时摇号的情况下,被推荐的企业最多只能中一个项目或一个包。摇号顺序,按发包价从大到小依次进行。为保障当场次摇号企业不少于5家,摇中的企业须继续参加余下的项目摇号,但不允许再次成为预成交人。
十三、发包范围:详见工程量清单。
十四、包号数:1个
十五、公告发布时间:2022年10月17日
十六、公告发布媒介:
六安市公共资源交易电子服务系统、霍邱县人民政府信息公开网。
十七、项目摇号时间及地点:
1、摇号时间:2022年10月20日15时00分
2、摇号地点:安徽天舜工程建设咨询有限公司(霍邱县城关镇蓼城路246号)
3、发包人推荐的承包人须在本发包公告规定的摇号时间前携带:①企业法人有效的授权委托书原件(加盖公章);②被授权委托人身份证复印件(原件备查);③企业营业执照(加盖公章);④《简易发包承诺书》;⑤项目经理(建造师)证书、身份证、安全考核B证(加盖公章)(以上5项资料缺一不可,否则取消其参与摇号资格)到达本发包公告指定摇号地点,现场接受资格审查,并按时参加摇号。
十八、发包文件获取方式:网上下载(含发包文件、工程量清单等),详见附件。
十九、资格审查方式:资格后审
二十、评审办法:固定价摇号。采取随机摇号方式确定1名预成交人,并网上公示。
二十一、联系方式:
发 包 人: 霍邱县人民法院
联系人:李先生
联系电话:0564-6023205
联系地址:霍邱县城关镇
代理机构:安徽天舜工程建设咨询有限公司
联 系 人:魏 工
联系电话:0564-6556789
联系地址:霍邱县城关镇
备注:本项目发包文件由发包人负责解释。本项目发包过程中,任何异议投诉等事项均由发包人负责处理。
发 包 人:霍邱县人民法院
代理机构:安徽天舜工程建设咨询有限公司
2022年10月17日